Tél. [06 00 00 00 00] · [email@exemple.fr]
SIRET [000 000 000 00000] · Immatriculé au RNE (répertoire des métiers de [département])
N° TVA intracommunautaire [FR00 000 000 000]
DEVIS
Client
M. Delaunay[Adresse du client]
Adresse du chantier : identique
Travaux
Nature : charpente et ossature boisDébut prévu : [date] · Durée estimée : [X jours ouvrés]
Frais de déplacement : inclus
| Désignation | Qté | Unité | P.U. HT | Total HT |
|---|---|---|---|---|
| Dépose des éléments dégradés, étaiement provisoire de la toiture | 1 | forfait | 980,00 € | 980,00 € |
| Fourniture et pose de deux fermes en douglas classe 2, section 100×220, assemblages traditionnels | 2 | u | 1 450,00 € | 2 900,00 € |
| Remplacement de pannes et chevrons dégradés, sapin traité classe 2 | 34 | ml | 38,00 € | 1 292,00 € |
| Traitement fongicide et insecticide de la charpente existante, par pulvérisation et injection | 62 | m² | 26,00 € | 1 612,00 € |
| Évacuation des bois déposés en déchetterie professionnelle | 1 | forfait | 320,00 € | 320,00 € |
| Total HT | 7 104,00 € |
| TVA 10 % | 710,40 € |
| Total TTC | 7 814,40 € |
Conditions de paiement : acompte de 30 % à la signature, solde à la fin des travaux, sous 30 jours à réception de la facture. Virement ou chèque. Pénalités de retard : 3 fois le taux d'intérêt légal ; indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € (clients professionnels).
TVA réduite : le client certifie que les travaux portent sur un local à usage d'habitation achevé depuis plus de deux ans, qu'ils n'aboutissent pas à la production d'un immeuble neuf et n'augmentent pas sa surface de plus de 10 %. Sa signature vaut certification (document à conserver jusqu'au 31 décembre de la 5e année suivant les travaux).
Assurance décennale : [Nom de l'assureur], contrat n° [0000], [adresse de l'assureur]. Couverture géographique : France métropolitaine. Assurance RC professionnelle : [assureur].
Médiateur de la consommation : en cas de litige non résolu, le client particulier peut saisir gratuitement [nom du médiateur], [adresse et site du médiateur].
Droit de rétractation : pour un devis signé hors établissement ou à distance, le client particulier dispose de 14 jours pour se rétracter (art. L221-18 du Code de la consommation), formulaire type joint. Il peut demander expressément le début des travaux avant la fin de ce délai.
Modifications : toute prestation non prévue au présent devis fera l'objet d'un devis complémentaire accepté avant exécution.
Signature de l'entreprise
📝 Recevoir la version Word (.docx) par email
Le fichier arrive en pièce jointe dans la minute, modifiable dans Word, LibreOffice ou Google Docs.
Vous recevez le fichier tout de suite, puis deux conseils d'Axel (ébéniste, fondateur de DEV-IX) pour vos devis dans la semaine. Un lien pour arrêter dans chaque email, jamais de revente d'adresse.
Comment lire ce modèle
Ce modèle décrit la réfection partielle d'une charpente traditionnelle avec remplacement de deux fermes et traitement de l'ensemble, chez un particulier. Toutes les mentions obligatoires y figurent, y compris la décennale qui n'est jamais facultative en charpente.
Les textes [entre crochets] sont à remplacer par vos informations. L'exemple ci-dessus représente un chantier type de charpente et ossature bois pour un client particulier : 5 lignes, un total HT de 7 104,00 € et une TVA à 10 %, soit 7 814,40 € TTC. Les prix sont des ordres de grandeur : les vôtres dépendent de votre région, de vos fournisseurs et de votre expérience. Pour fixer votre prix de main-d'œuvre, calculez votre taux horaire, et si vous hésitez sur la TVA, le simulateur de taux de TVA vous répond en 4 questions.
Ce qui est propre au métier de charpentier
Écrivez « douglas classe 2, section 100×220 », pas « bois de charpente ». La classe d'emploi conditionne la durabilité et c'est le premier point vérifié en cas de sinistre. Précisez aussi le taux d'humidité à la pose si le bois est livré frais de sciage.
Sur une réfection, l'étaiement provisoire est un poste à part entière, chiffré et décrit. C'est ce qui distingue un devis de charpentier d'un devis de bricoleur, et c'est ce que l'assureur regarde si la toiture bouge pendant les travaux.
La charpente est l'exemple type de l'ouvrage dont le désordre compromet la solidité du bâtiment. L'attestation, avec l'activité « charpente » nommément garantie, se joint au devis et à la facture.
Dès que vous modifiez la structure — ouverture d'un rampant, pose de panneaux photovoltaïques, aménagement de combles — précisez au devis si une note de calcul est incluse, facturée ou à la charge d'un bureau d'études. Un doute sur ce point coûte cher.
Les mentions obligatoires présentes sur ce modèle
Un devis de travaux adressé à un particulier doit comporter ces éléments. Il en manque souvent quatre ou cinq sur les devis faits sur Excel : vérifiez le vôtre gratuitement avec le vérificateur de devis.
- ✓Le mot « Devis », la date et un numéroLe numéro (ex. DEV-2026-014) permet de retrouver le document et de le rattacher à la facture.
- ✓Votre identité complèteNom ou raison sociale suivie de la forme juridique (« EI », « SARL »…), adresse du siège, SIRET, immatriculation (RM/RNE ou RCS + ville), numéro de TVA intracommunautaire ou mention « TVA non applicable, art. 293 B du CGI » (« art. L. 233-3 du CIBS » à partir du 1er janvier 2027).
- ✓Le clientNom et adresse. Pour des travaux : l'adresse du chantier si elle diffère.
- ✓Le détail des prestationsDésignation précise, quantité, unité, prix unitaire HT, puis total HT, taux et montant de TVA, total TTC.
- ✓Les conditions de paiementAcompte, échéances, moyens acceptés. Entre professionnels : pénalités de retard et indemnité forfaitaire de 40 €.
- ✓La durée de validité30 jours est l'usage. Au-delà, vous n'êtes plus tenu par les prix annoncés.
- ✓Date de début et durée estimée des travauxObligatoire pour les devis de travaux (arrêté du 24 janvier 2017).
- ✓Devis gratuit ou payantLe devis doit dire s'il est facturé, et à quel prix.
- ✓Frais de déplacementLe montant, ou la mention « inclus ».
- ✓Assurance décennalePour les travaux qui y sont soumis : nom de l'assureur, coordonnées, couverture géographique (loi du 4 janvier 1978, art. L241-1 du Code des assurances).
- ✓Le médiateur de la consommationNom et coordonnées du médiateur auquel le client particulier peut s'adresser (art. L616-1 du Code de la consommation).
- ✓Le droit de rétractationSi le devis est signé chez le client ou à distance : 14 jours de rétractation, et le formulaire type doit être fourni (art. L221-18). Exception : les réparations ou l'entretien urgents demandés expressément par le client.
Les erreurs qu'on voit le plus souvent sur les devis de charpentier
- Écrire « bois traité » sans nommer l'essence ni la classe d'emploi
- Ne pas chiffrer l'étaiement et la mise en sécurité
- Oublier la mention de décennale sur un ouvrage structurel
- Ne pas prévoir de réserve pour les bois dégradés découverts en cours de dépose
Chacune de ces erreurs est un argument pour un client qui ne veut pas payer, et une sanction possible en cas de contrôle (jusqu'à 3 000 € d'amende pour une personne physique). Un outil qui place les mentions automatiquement élimine le problème à la racine.
Questions fréquentes
Comment gérer les mauvaises surprises découvertes après la dépose ?
En l'annonçant au devis : une clause précise que les bois dégradés découverts après dépose feront l'objet d'un devis complémentaire signé avant intervention. Sans cette clause, vous vous retrouvez à choisir entre travailler gratuitement et arrêter le chantier.
Le traitement de charpente relève-t-il de la décennale ?
Un traitement curatif contre les insectes à larves xylophages ou la mérule engage votre responsabilité si l'infestation reprend et compromet la solidité de l'ouvrage. Vérifiez que cette activité figure nommément sur votre attestation : beaucoup de contrats de charpente ne couvrent pas le traitement, qui fait l'objet d'une garantie distincte.
Avant d'envoyer votre devis de charpentier
Les questions qui reviennent le plus souvent, avec des réponses claires et les textes officiels.
Marre de recopier le modèle à chaque devis ?
DEV-IX génère vos devis et factures avec toutes ces mentions déjà en place, numérote, envoie au client, fait signer en ligne et relance automatiquement. Créé par un ébéniste, pour les artisans. Essai gratuit de 14 jours, puis une formule gratuite.
Modèles de devis pour les autres métiers
Ce modèle est fourni à titre d'information par DEV-IX et ne constitue pas un conseil juridique. Les règles citées sont celles en vigueur en France en 2026 (Code de la consommation, Code de commerce, Code général des impôts, arrêté du 24 janvier 2017 sur les devis de travaux). Vérifiez les taux de TVA et les seuils applicables à votre situation.