Tél. [06 00 00 00 00] · [email@exemple.fr]
SIRET [000 000 000 00000] · Immatriculé au RNE (répertoire des métiers de [département])
N° TVA intracommunautaire [FR00 000 000 000]
DEVIS
Client
Copropriété Les Tilleuls[Adresse du client]
Adresse du chantier : identique
Travaux
Nature : étanchéité de toitures-terrasses et de fondationsDébut prévu : [date] · Durée estimée : [X jours ouvrés]
Frais de déplacement : inclus
| Désignation | Qté | Unité | P.U. HT | Total HT |
|---|---|---|---|---|
| Dépose de l'ancien complexe d'étanchéité, évacuation en centre agréé | 96 | m² | 22,00 € | 2 112,00 € |
| Pare-vapeur et isolant polyuréthane 100 mm, pose collée | 96 | m² | 41,00 € | 3 936,00 € |
| Étanchéité bicouche bitume élastomère soudé en plein, sous avis technique | 96 | m² | 58,00 € | 5 568,00 € |
| Traitement des relevés en périphérie et sur émergences, bande solin et profil de rive | 44 | ml | 62,00 € | 2 728,00 € |
| Remplacement de trois évacuations pluviales et pose de crapaudines, essai à l'eau | 1 | forfait | 980,00 € | 980,00 € |
| Total HT | 15 324,00 € |
| TVA 10 % | 1 532,40 € |
| Total TTC | 16 856,40 € |
Conditions de paiement : acompte de 30 % à la signature, solde à la fin des travaux, sous 30 jours à réception de la facture. Virement ou chèque. Pénalités de retard : 3 fois le taux d'intérêt légal ; indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € (clients professionnels).
TVA réduite : le client certifie que les travaux portent sur un local à usage d'habitation achevé depuis plus de deux ans, qu'ils n'aboutissent pas à la production d'un immeuble neuf et n'augmentent pas sa surface de plus de 10 %. Sa signature vaut certification (document à conserver jusqu'au 31 décembre de la 5e année suivant les travaux).
Assurance décennale : [Nom de l'assureur], contrat n° [0000], [adresse de l'assureur]. Couverture géographique : France métropolitaine. Assurance RC professionnelle : [assureur].
Médiateur de la consommation : en cas de litige non résolu, le client particulier peut saisir gratuitement [nom du médiateur], [adresse et site du médiateur].
Droit de rétractation : pour un devis signé hors établissement ou à distance, le client particulier dispose de 14 jours pour se rétracter (art. L221-18 du Code de la consommation), formulaire type joint. Il peut demander expressément le début des travaux avant la fin de ce délai.
Modifications : toute prestation non prévue au présent devis fera l'objet d'un devis complémentaire accepté avant exécution.
Signature de l'entreprise
📝 Recevoir la version Word (.docx) par email
Le fichier arrive en pièce jointe dans la minute, modifiable dans Word, LibreOffice ou Google Docs.
Vous recevez le fichier tout de suite, puis deux conseils d'Axel (ébéniste, fondateur de DEV-IX) pour vos devis dans la semaine. Un lien pour arrêter dans chaque email, jamais de revente d'adresse.
Comment lire ce modèle
Ce modèle décrit la réfection complète d'une toiture-terrasse inaccessible en bicouche soudé, avec traitement des relevés et des évacuations, sur un logement.
Les textes [entre crochets] sont à remplacer par vos informations. L'exemple ci-dessus représente un chantier type de étanchéité de toitures-terrasses et de fondations pour un client particulier : 5 lignes, un total HT de 15 324,00 € et une TVA à 10 %, soit 16 856,40 € TTC. Les prix sont des ordres de grandeur : les vôtres dépendent de votre région, de vos fournisseurs et de votre expérience. Pour fixer votre prix de main-d'œuvre, calculez votre taux horaire, et si vous hésitez sur la TVA, le simulateur de taux de TVA vous répond en 4 questions.
Ce qui est propre au métier de étancheur
Un complexe d'étanchéité est garanti en tant que système : support, pare-vapeur, isolant, membranes, référence d'avis technique. Écrivez la composition complète. Un devis qui dit « bicouche » sans plus de précision ne permet ni de comparer, ni de garantir.
Neuf fuites sur dix viennent des relevés, des émergences, des évacuations et des seuils. Chiffrez-les au mètre linéaire et à l'unité, distinctement de la surface courante : c'est ce qui sépare une réfection d'un simple recouvrement.
L'étanchéité est l'archétype de l'ouvrage décennal. Vérifiez que votre attestation nomme précisément l'activité — « étanchéité de toiture-terrasse » — et, le cas échéant, la technique employée. Une activité voisine mais non listée ne vous couvre pas.
Support fissuré, pente insuffisante, isolant gorgé d'eau : ce qui est découvert après dépose change le chiffrage. Décrivez ce que vous avez constaté, annoncez une reconnaissance après dépose et un devis complémentaire si nécessaire.
Les mentions obligatoires présentes sur ce modèle
Un devis de travaux adressé à un particulier doit comporter ces éléments. Il en manque souvent quatre ou cinq sur les devis faits sur Excel : vérifiez le vôtre gratuitement avec le vérificateur de devis.
- ✓Le mot « Devis », la date et un numéroLe numéro (ex. DEV-2026-014) permet de retrouver le document et de le rattacher à la facture.
- ✓Votre identité complèteNom ou raison sociale suivie de la forme juridique (« EI », « SARL »…), adresse du siège, SIRET, immatriculation (RM/RNE ou RCS + ville), numéro de TVA intracommunautaire ou mention « TVA non applicable, art. 293 B du CGI » (« art. L. 233-3 du CIBS » à partir du 1er janvier 2027).
- ✓Le clientNom et adresse. Pour des travaux : l'adresse du chantier si elle diffère.
- ✓Le détail des prestationsDésignation précise, quantité, unité, prix unitaire HT, puis total HT, taux et montant de TVA, total TTC.
- ✓Les conditions de paiementAcompte, échéances, moyens acceptés. Entre professionnels : pénalités de retard et indemnité forfaitaire de 40 €.
- ✓La durée de validité30 jours est l'usage. Au-delà, vous n'êtes plus tenu par les prix annoncés.
- ✓Date de début et durée estimée des travauxObligatoire pour les devis de travaux (arrêté du 24 janvier 2017).
- ✓Devis gratuit ou payantLe devis doit dire s'il est facturé, et à quel prix.
- ✓Frais de déplacementLe montant, ou la mention « inclus ».
- ✓Assurance décennalePour les travaux qui y sont soumis : nom de l'assureur, coordonnées, couverture géographique (loi du 4 janvier 1978, art. L241-1 du Code des assurances).
- ✓Le médiateur de la consommationNom et coordonnées du médiateur auquel le client particulier peut s'adresser (art. L616-1 du Code de la consommation).
- ✓Le droit de rétractationSi le devis est signé chez le client ou à distance : 14 jours de rétractation, et le formulaire type doit être fourni (art. L221-18). Exception : les réparations ou l'entretien urgents demandés expressément par le client.
Les erreurs qu'on voit le plus souvent sur les devis de étancheur
- Écrire « étanchéité bicouche » sans la composition ni l'avis technique
- Prix unique au m² englobant les relevés
- Ne pas prévoir d'essai à l'eau ni de réception contradictoire
- Recouvrir un complexe existant sans en avoir vérifié l'état, ni l'avoir écrit
Chacune de ces erreurs est un argument pour un client qui ne veut pas payer, et une sanction possible en cas de contrôle (jusqu'à 3 000 € d'amende pour une personne physique). Un outil qui place les mentions automatiquement élimine le problème à la racine.
Questions fréquentes
Peut-on recouvrir une ancienne étanchéité plutôt que la déposer ?
Techniquement oui dans certains cas, sous réserve de l'état du complexe existant, de sa teneur en eau et de la surcharge admissible. Mais la garantie du système et la décennale s'apprécient au regard des règles de l'art : faites vérifier le support, écrivez le résultat au devis, et refusez le recouvrement si l'isolant est humide. Un recouvrement sur support douteux est le sinistre garanti.
Faut-il une réception avec essai à l'eau ?
C'est la bonne pratique, et elle vous protège : une mise en eau ou un essai d'arrosage contradictoire, constaté au procès-verbal de réception, établit qu'à la date de réception l'ouvrage était étanche. C'est cette date qui fait courir vos dix ans.
Avant d'envoyer votre devis de étancheur
Les questions qui reviennent le plus souvent, avec des réponses claires et les textes officiels.
Marre de recopier le modèle à chaque devis ?
DEV-IX génère vos devis et factures avec toutes ces mentions déjà en place, numérote, envoie au client, fait signer en ligne et relance automatiquement. Créé par un ébéniste, pour les artisans. Essai gratuit de 14 jours, puis une formule gratuite.
Modèles de devis pour les autres métiers
Ce modèle est fourni à titre d'information par DEV-IX et ne constitue pas un conseil juridique. Les règles citées sont celles en vigueur en France en 2026 (Code de la consommation, Code de commerce, Code général des impôts, arrêté du 24 janvier 2017 sur les devis de travaux). Vérifiez les taux de TVA et les seuils applicables à votre situation.