Tél. [06 00 00 00 00] · [email@exemple.fr]
SIRET [000 000 000 00000] · Immatriculé au RNE (répertoire des métiers de [département])
N° TVA intracommunautaire [FR00 000 000 000]
DEVIS
Client
M. et Mme Vasseur[Adresse du client]
Adresse du chantier : identique
Travaux
Nature : construction et rénovation de piscinesDébut prévu : [date] · Durée estimée : [X jours ouvrés]
Frais de déplacement : inclus
| Désignation | Qté | Unité | P.U. HT | Total HT |
|---|---|---|---|---|
| Terrassement, évacuation des terres, lit de pose et remblais périphériques | 1 | forfait | 4 200,00 € | 4 200,00 € |
| Structure béton armé : radier, parois, ferraillage et coffrage, bassin 8 × 4 m | 1 | forfait | 11 800,00 € | 11 800,00 € |
| Étanchéité par liner armé 150/100, feutre de protection, profilés et accessoires | 1 | forfait | 4 600,00 € | 4 600,00 € |
| Filtration : pompe, filtre à sable, skimmers, refoulements, coffret électrique et local technique | 1 | forfait | 5 300,00 € | 5 300,00 € |
| Alarme périmétrique conforme à la norme en vigueur, pose et mise en service | 1 | u | 890,00 € | 890,00 € |
| Total HT | 26 790,00 € |
| TVA 20 % | 5 358,00 € |
| Total TTC | 32 148,00 € |
Conditions de paiement : acompte de 30 % à la signature, solde à la fin des travaux, sous 30 jours à réception de la facture. Virement ou chèque. Pénalités de retard : 3 fois le taux d'intérêt légal ; indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € (clients professionnels).
Assurance décennale : [Nom de l'assureur], contrat n° [0000], [adresse de l'assureur]. Couverture géographique : France métropolitaine. Assurance RC professionnelle : [assureur].
Médiateur de la consommation : en cas de litige non résolu, le client particulier peut saisir gratuitement [nom du médiateur], [adresse et site du médiateur].
Droit de rétractation : pour un devis signé hors établissement ou à distance, le client particulier dispose de 14 jours pour se rétracter (art. L221-18 du Code de la consommation), formulaire type joint. Il peut demander expressément le début des travaux avant la fin de ce délai.
Modifications : toute prestation non prévue au présent devis fera l'objet d'un devis complémentaire accepté avant exécution.
Signature de l'entreprise
📝 Recevoir la version Word (.docx) par email
Le fichier arrive en pièce jointe dans la minute, modifiable dans Word, LibreOffice ou Google Docs.
Vous recevez le fichier tout de suite, puis deux conseils d'Axel (ébéniste, fondateur de DEV-IX) pour vos devis dans la semaine. Un lien pour arrêter dans chaque email, jamais de revente d'adresse.
Comment lire ce modèle
Ce modèle décrit la construction d'un bassin de 8 × 4 m en béton avec liner armé, filtration et local technique, chez un particulier. Il rappelle le dispositif de sécurité obligatoire et le taux de TVA applicable.
Les textes [entre crochets] sont à remplacer par vos informations. L'exemple ci-dessus représente un chantier type de construction et rénovation de piscines pour un client particulier : 5 lignes, un total HT de 26 790,00 € et une TVA à 20 %, soit 32 148,00 € TTC. Les prix sont des ordres de grandeur : les vôtres dépendent de votre région, de vos fournisseurs et de votre expérience. Pour fixer votre prix de main-d'œuvre, calculez votre taux horaire, et si vous hésitez sur la TVA, le simulateur de taux de TVA vous répond en 4 questions.
Ce qui est propre au métier de pisciniste
Toute piscine enterrée non close, à usage privatif, doit être équipée d'au moins un dispositif de sécurité normalisé : barrière, alarme, couverture ou abri. Faites-en une ligne du devis, remettez la notice technique au client et conservez la preuve de cette remise.
La structure et l'étanchéité relèvent de la décennale. Les équipements dissociables — pompe, robot, éclairage — relèvent de la garantie de bon fonctionnement de deux ans. Distinguez-les au devis : cela clarifie ce que vous reprendrez, et pendant combien de temps.
La construction d'une piscine est un ouvrage nouveau : taux normal de 20 %. En revanche, la rénovation d'un bassin existant dans une propriété de plus de deux ans — changement de liner, reprise d'étanchéité, remplacement de la filtration — peut relever du taux réduit.
Déclaration préalable au-delà de 10 m², permis au-delà de 100 m², distances aux limites séparatives fixées par le plan local d'urbanisme : conditionnez le démarrage à l'obtention de l'autorisation et précisez qui monte le dossier.
Les mentions obligatoires présentes sur ce modèle
Un devis de travaux adressé à un particulier doit comporter ces éléments. Il en manque souvent quatre ou cinq sur les devis faits sur Excel : vérifiez le vôtre gratuitement avec le vérificateur de devis.
- ✓Le mot « Devis », la date et un numéroLe numéro (ex. DEV-2026-014) permet de retrouver le document et de le rattacher à la facture.
- ✓Votre identité complèteNom ou raison sociale suivie de la forme juridique (« EI », « SARL »…), adresse du siège, SIRET, immatriculation (RM/RNE ou RCS + ville), numéro de TVA intracommunautaire ou mention « TVA non applicable, art. 293 B du CGI » (« art. L. 233-3 du CIBS » à partir du 1er janvier 2027).
- ✓Le clientNom et adresse. Pour des travaux : l'adresse du chantier si elle diffère.
- ✓Le détail des prestationsDésignation précise, quantité, unité, prix unitaire HT, puis total HT, taux et montant de TVA, total TTC.
- ✓Les conditions de paiementAcompte, échéances, moyens acceptés. Entre professionnels : pénalités de retard et indemnité forfaitaire de 40 €.
- ✓La durée de validité30 jours est l'usage. Au-delà, vous n'êtes plus tenu par les prix annoncés.
- ✓Date de début et durée estimée des travauxObligatoire pour les devis de travaux (arrêté du 24 janvier 2017).
- ✓Devis gratuit ou payantLe devis doit dire s'il est facturé, et à quel prix.
- ✓Frais de déplacementLe montant, ou la mention « inclus ».
- ✓Assurance décennalePour les travaux qui y sont soumis : nom de l'assureur, coordonnées, couverture géographique (loi du 4 janvier 1978, art. L241-1 du Code des assurances).
- ✓Le médiateur de la consommationNom et coordonnées du médiateur auquel le client particulier peut s'adresser (art. L616-1 du Code de la consommation).
- ✓Le droit de rétractationSi le devis est signé chez le client ou à distance : 14 jours de rétractation, et le formulaire type doit être fourni (art. L221-18). Exception : les réparations ou l'entretien urgents demandés expressément par le client.
Les erreurs qu'on voit le plus souvent sur les devis de pisciniste
- Omettre le dispositif de sécurité du devis
- Un forfait global sans détail des lots
- Aucune mention du délai, alors que le chantier dépasse souvent deux mois
- Ne pas distinguer ce qui relève de la décennale et ce qui relève des deux ans
Chacune de ces erreurs est un argument pour un client qui ne veut pas payer, et une sanction possible en cas de contrôle (jusqu'à 3 000 € d'amende pour une personne physique). Un outil qui place les mentions automatiquement élimine le problème à la racine.
Questions fréquentes
Que risque un particulier sans dispositif de sécurité ?
Une amende pouvant atteindre 45 000 €. Le constructeur ou l'installateur qui n'a pas fourni le dispositif ou la notice encourt la même sanction : c'est une obligation qui pèse aussi sur vous, pas seulement sur le propriétaire. La ligne au devis et la remise de la notice sont votre preuve.
Quel échéancier de paiement sur un chantier de piscine ?
Des acomptes puis des situations à l'avancement, calées sur les étapes : commande, terrassement, structure, étanchéité, mise en eau. Écrivez l'échéancier au devis, étape par étape, avec le pourcentage correspondant. C'est ce qui évite d'avancer la trésorerie sur un chantier de plusieurs mois.
Avant d'envoyer votre devis de pisciniste
Les questions qui reviennent le plus souvent, avec des réponses claires et les textes officiels.
Marre de recopier le modèle à chaque devis ?
DEV-IX génère vos devis et factures avec toutes ces mentions déjà en place, numérote, envoie au client, fait signer en ligne et relance automatiquement. Créé par un ébéniste, pour les artisans. Essai gratuit de 14 jours, puis une formule gratuite.
Modèles de devis pour les autres métiers
Ce modèle est fourni à titre d'information par DEV-IX et ne constitue pas un conseil juridique. Les règles citées sont celles en vigueur en France en 2026 (Code de la consommation, Code de commerce, Code général des impôts, arrêté du 24 janvier 2017 sur les devis de travaux). Vérifiez les taux de TVA et les seuils applicables à votre situation.