Tél. [06 00 00 00 00] · [email@exemple.fr]
SIRET [000 000 000 00000] · Immatriculé au RNE (répertoire des métiers de [département])
N° TVA intracommunautaire [FR00 000 000 000]
DEVIS
Client
Mme Garnier[Adresse du client]
Adresse du chantier : identique
Travaux
Nature : ébénisterie et agencement sur mesureDébut prévu : [date] · Durée estimée : [X jours ouvrés]
Frais de déplacement : inclus
| Désignation | Qté | Unité | P.U. HT | Total HT |
|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque sur mesure 240×260 cm, chêne massif, 6 étagères réglables, plans et fabrication atelier | 1 | forfait | 3 200,00 € | 3 200,00 € |
| Finition huile-cire naturelle, 2 couches | 6,2 | m² | 45,00 € | 279,00 € |
| Quincaillerie : taquets laiton, fixations invisibles | 1 | forfait | 140,00 € | 140,00 € |
| Livraison et pose sur site, réglages | 1 | forfait | 380,00 € | 380,00 € |
| Total HT | 3 999,00 € |
| TVA 20 % | 799,80 € |
| Total TTC | 4 798,80 € |
Conditions de paiement : acompte de 30 % à la signature, solde à la fin des travaux, sous 30 jours à réception de la facture. Virement ou chèque. Pénalités de retard : 3 fois le taux d'intérêt légal ; indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € (clients professionnels).
Assurance responsabilité civile professionnelle : [Nom de l'assureur], contrat n° [0000], couverture : France métropolitaine.
Médiateur de la consommation : en cas de litige non résolu, le client particulier peut saisir gratuitement [nom du médiateur], [adresse et site du médiateur].
Droit de rétractation : pour un devis signé hors établissement ou à distance, le client particulier dispose de 14 jours pour se rétracter (art. L221-18 du Code de la consommation), formulaire type joint. Il peut demander expressément le début des travaux avant la fin de ce délai.
Modifications : toute prestation non prévue au présent devis fera l'objet d'un devis complémentaire accepté avant exécution.
Signature de l'entreprise
📝 Recevoir la version Word (.docx) par email
Le fichier arrive en pièce jointe dans la minute, modifiable dans Word, LibreOffice ou Google Docs.
Vous recevez le fichier tout de suite, puis deux conseils d'Axel (ébéniste, fondateur de DEV-IX) pour vos devis dans la semaine. Un lien pour arrêter dans chaque email, jamais de revente d'adresse.
Comment lire ce modèle
Ce modèle décrit une bibliothèque sur mesure en chêne massif pour un particulier, avec fourniture, fabrication, finition et pose. Il est écrit par un ébéniste, pour des ébénistes.
Les textes [entre crochets] sont à remplacer par vos informations. L'exemple ci-dessus représente un chantier type de ébénisterie et agencement sur mesure pour un client particulier : 4 lignes, un total HT de 3 999,00 € et une TVA à 20 %, soit 4 798,80 € TTC. Les prix sont des ordres de grandeur : les vôtres dépendent de votre région, de vos fournisseurs et de votre expérience. Pour fixer votre prix de main-d'œuvre, calculez votre taux horaire, et si vous hésitez sur la TVA, le simulateur de taux de TVA vous répond en 4 questions.
Ce qui est propre au métier de ébéniste
Essence et provenance du bois, épaisseur des panneaux, type de finition, teinte validée sur échantillon : autant de points qui, écrits sur le devis, coupent court aux « ce n'est pas ce que j'imaginais ».
Un acompte de 30 à 50 % à la commande est normal pour du sur-mesure. Précisez que le meuble reste votre propriété jusqu'au paiement complet (clause de réserve de propriété).
Indiquez une date de début et une durée estimée, en semaines, avec une réserve pour le séchage des finitions.
Un meuble, même posé, n'est pas un travail sur le bâti : TVA à 20 %. Un agencement fixé et intégré au logement (placard, dressing encastré) peut relever du taux réduit de 10 % en rénovation.
Les mentions obligatoires présentes sur ce modèle
Un devis de travaux adressé à un particulier doit comporter ces éléments. Il en manque souvent quatre ou cinq sur les devis faits sur Excel : vérifiez le vôtre gratuitement avec le vérificateur de devis.
- ✓Le mot « Devis », la date et un numéroLe numéro (ex. DEV-2026-014) permet de retrouver le document et de le rattacher à la facture.
- ✓Votre identité complèteNom ou raison sociale suivie de la forme juridique (« EI », « SARL »…), adresse du siège, SIRET, immatriculation (RM/RNE ou RCS + ville), numéro de TVA intracommunautaire ou mention « TVA non applicable, art. 293 B du CGI » (« art. L. 233-3 du CIBS » à partir du 1er janvier 2027).
- ✓Le clientNom et adresse. Pour des travaux : l'adresse du chantier si elle diffère.
- ✓Le détail des prestationsDésignation précise, quantité, unité, prix unitaire HT, puis total HT, taux et montant de TVA, total TTC.
- ✓Les conditions de paiementAcompte, échéances, moyens acceptés. Entre professionnels : pénalités de retard et indemnité forfaitaire de 40 €.
- ✓La durée de validité30 jours est l'usage. Au-delà, vous n'êtes plus tenu par les prix annoncés.
- ✓Date de début et durée estimée des travauxObligatoire pour les devis de travaux (arrêté du 24 janvier 2017).
- ✓Devis gratuit ou payantLe devis doit dire s'il est facturé, et à quel prix.
- ✓Frais de déplacementLe montant, ou la mention « inclus ».
- ✓Assurance décennalePour les travaux qui y sont soumis : nom de l'assureur, coordonnées, couverture géographique (loi du 4 janvier 1978, art. L241-1 du Code des assurances).
- ✓Le médiateur de la consommationNom et coordonnées du médiateur auquel le client particulier peut s'adresser (art. L616-1 du Code de la consommation).
- ✓Le droit de rétractationSi le devis est signé chez le client ou à distance : 14 jours de rétractation, et le formulaire type doit être fourni (art. L221-18). Exception : les réparations ou l'entretien urgents demandés expressément par le client.
Les erreurs qu'on voit le plus souvent sur les devis de ébéniste
- Devis sans plan ni cotes annexés
- Aucune mention du délai de rétractation quand le devis est signé chez le client
- Oublier de préciser que les modifications après validation des plans sont facturées
- Confondre TVA meuble (20 %) et TVA agencement intégré (10 %)
Chacune de ces erreurs est un argument pour un client qui ne veut pas payer, et une sanction possible en cas de contrôle (jusqu'à 3 000 € d'amende pour une personne physique). Un outil qui place les mentions automatiquement élimine le problème à la racine.
Questions fréquentes
Faut-il une assurance décennale pour un ébéniste ?
Pas pour du mobilier. Elle devient obligatoire si vous réalisez des ouvrages intégrés au bâti (escalier, agencement structurel, menuiseries extérieures). Dans tous les cas, une RC professionnelle est fortement recommandée et peut être mentionnée sur le devis.
Peut-on facturer l'étude et les plans ?
Oui, à condition de l'annoncer : indiquez sur le devis si l'étude est offerte, incluse ou facturée, et si elle est déduite en cas de commande.
Avant d'envoyer votre devis de ébéniste
Les questions qui reviennent le plus souvent, avec des réponses claires et les textes officiels.
Marre de recopier le modèle à chaque devis ?
DEV-IX génère vos devis et factures avec toutes ces mentions déjà en place, numérote, envoie au client, fait signer en ligne et relance automatiquement. Créé par un ébéniste, pour les artisans. Essai gratuit de 14 jours, puis une formule gratuite.
Modèles de devis pour les autres métiers
Ce modèle est fourni à titre d'information par DEV-IX et ne constitue pas un conseil juridique. Les règles citées sont celles en vigueur en France en 2026 (Code de la consommation, Code de commerce, Code général des impôts, arrêté du 24 janvier 2017 sur les devis de travaux). Vérifiez les taux de TVA et les seuils applicables à votre situation.