Tél. [06 00 00 00 00] · [email@exemple.fr]
SIRET [000 000 000 00000] · Immatriculé au RNE (répertoire des métiers de [département])
N° TVA intracommunautaire [FR00 000 000 000]
DEVIS
Client
M. Roussel[Adresse du client]
Adresse du chantier : identique
Travaux
Nature : terrassement, VRD et assainissementDébut prévu : [date] · Durée estimée : [X jours ouvrés]
Frais de déplacement : inclus
| Désignation | Qté | Unité | P.U. HT | Total HT |
|---|---|---|---|---|
| Installation de chantier, amenée et repli du matériel (pelle 8 t, camion) | 1 | forfait | 680,00 € | 680,00 € |
| Décapage de la terre végétale sur 30 cm et mise en dépôt sur site | 180 | m² | 6,50 € | 1 170,00 € |
| Fouilles en rigole pour fondations, terrain de catégorie ordinaire | 42 | m³ | 34,00 € | 1 428,00 € |
| Drainage périphérique : tranchée, géotextile, drain routier 100 mm, gravier roulé 20/40 | 36 | ml | 58,00 € | 2 088,00 € |
| Évacuation des terres excédentaires en centre agréé, foisonnement 25 % inclus | 56 | m³ | 26,00 € | 1 456,00 € |
| Total HT | 6 822,00 € |
| TVA 20 % | 1 364,40 € |
| Total TTC | 8 186,40 € |
Conditions de paiement : acompte de 30 % à la signature, solde à la fin des travaux, sous 30 jours à réception de la facture. Virement ou chèque. Pénalités de retard : 3 fois le taux d'intérêt légal ; indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € (clients professionnels).
Assurance décennale : [Nom de l'assureur], contrat n° [0000], [adresse de l'assureur]. Couverture géographique : France métropolitaine. Assurance RC professionnelle : [assureur].
Médiateur de la consommation : en cas de litige non résolu, le client particulier peut saisir gratuitement [nom du médiateur], [adresse et site du médiateur].
Droit de rétractation : pour un devis signé hors établissement ou à distance, le client particulier dispose de 14 jours pour se rétracter (art. L221-18 du Code de la consommation), formulaire type joint. Il peut demander expressément le début des travaux avant la fin de ce délai.
Modifications : toute prestation non prévue au présent devis fera l'objet d'un devis complémentaire accepté avant exécution.
Signature de l'entreprise
📝 Recevoir la version Word (.docx) par email
Le fichier arrive en pièce jointe dans la minute, modifiable dans Word, LibreOffice ou Google Docs.
Vous recevez le fichier tout de suite, puis deux conseils d'Axel (ébéniste, fondateur de DEV-IX) pour vos devis dans la semaine. Un lien pour arrêter dans chaque email, jamais de revente d'adresse.
Comment lire ce modèle
Ce modèle décrit une plateforme pour extension avec fouilles de fondation, drainage périphérique et évacuation des terres, chez un particulier. Il rappelle aussi la déclaration de travaux à proximité de réseaux, obligation propre au métier.
Les textes [entre crochets] sont à remplacer par vos informations. L'exemple ci-dessus représente un chantier type de terrassement, VRD et assainissement pour un client particulier : 5 lignes, un total HT de 6 822,00 € et une TVA à 20 %, soit 8 186,40 € TTC. Les prix sont des ordres de grandeur : les vôtres dépendent de votre région, de vos fournisseurs et de votre expérience. Pour fixer votre prix de main-d'œuvre, calculez votre taux horaire, et si vous hésitez sur la TVA, le simulateur de taux de TVA vous répond en 4 questions.
Ce qui est propre au métier de terrassier
Terrain ordinaire, terrain dur, présence de roche : votre prix au m³ en dépend du simple au triple. Indiquez la catégorie sur laquelle le devis est établi et le prix unitaire applicable en cas de terrain différent. Sans cette précaution, vous absorbez l'écart.
Une terre excavée occupe 20 à 30 % de volume en plus qu'en place. Écrivez le coefficient retenu et dites si les volumes annoncés sont en place ou foisonnés : c'est le poste d'évacuation, souvent le plus cher, qui en dépend.
Avant tout terrassement, la DT et la DICT sont obligatoires, et leur absence engage lourdement votre responsabilité en cas de réseau endommagé. Indiquez au devis qui s'en charge, que le délai d'instruction est intégré au planning, et que le chantier ne démarre pas avant les réponses.
Terrassement pour une construction neuve : 20 %. Travaux sur les abords d'un logement de plus de deux ans, drainage compris : le taux réduit est envisageable si le client certifie les conditions. Côté assurance, les VRD sont hors obligation de décennale sauf lorsqu'ils sont accessoires à un ouvrage soumis — ce qui est le cas d'une fouille de fondation.
Les mentions obligatoires présentes sur ce modèle
Un devis de travaux adressé à un particulier doit comporter ces éléments. Il en manque souvent quatre ou cinq sur les devis faits sur Excel : vérifiez le vôtre gratuitement avec le vérificateur de devis.
- ✓Le mot « Devis », la date et un numéroLe numéro (ex. DEV-2026-014) permet de retrouver le document et de le rattacher à la facture.
- ✓Votre identité complèteNom ou raison sociale suivie de la forme juridique (« EI », « SARL »…), adresse du siège, SIRET, immatriculation (RM/RNE ou RCS + ville), numéro de TVA intracommunautaire ou mention « TVA non applicable, art. 293 B du CGI » (« art. L. 233-3 du CIBS » à partir du 1er janvier 2027).
- ✓Le clientNom et adresse. Pour des travaux : l'adresse du chantier si elle diffère.
- ✓Le détail des prestationsDésignation précise, quantité, unité, prix unitaire HT, puis total HT, taux et montant de TVA, total TTC.
- ✓Les conditions de paiementAcompte, échéances, moyens acceptés. Entre professionnels : pénalités de retard et indemnité forfaitaire de 40 €.
- ✓La durée de validité30 jours est l'usage. Au-delà, vous n'êtes plus tenu par les prix annoncés.
- ✓Date de début et durée estimée des travauxObligatoire pour les devis de travaux (arrêté du 24 janvier 2017).
- ✓Devis gratuit ou payantLe devis doit dire s'il est facturé, et à quel prix.
- ✓Frais de déplacementLe montant, ou la mention « inclus ».
- ✓Assurance décennalePour les travaux qui y sont soumis : nom de l'assureur, coordonnées, couverture géographique (loi du 4 janvier 1978, art. L241-1 du Code des assurances).
- ✓Le médiateur de la consommationNom et coordonnées du médiateur auquel le client particulier peut s'adresser (art. L616-1 du Code de la consommation).
- ✓Le droit de rétractationSi le devis est signé chez le client ou à distance : 14 jours de rétractation, et le formulaire type doit être fourni (art. L221-18). Exception : les réparations ou l'entretien urgents demandés expressément par le client.
Les erreurs qu'on voit le plus souvent sur les devis de terrassier
- Prix au m³ sans catégorie de terrain annoncée
- Volumes annoncés en place et facturés foisonnés, sans l'écrire
- Démarrer sans les réponses aux DT-DICT
- Oublier de chiffrer l'amenée et le repli du matériel
Chacune de ces erreurs est un argument pour un client qui ne veut pas payer, et une sanction possible en cas de contrôle (jusqu'à 3 000 € d'amende pour une personne physique). Un outil qui place les mentions automatiquement élimine le problème à la racine.
Questions fréquentes
Qui paie si on casse un réseau enterré ?
Celui qui a manqué à ses obligations. Si les déclarations ont été faites, que les réseaux ont été localisés et que vous avez respecté les précautions, la responsabilité pèse sur l'exploitant en cas de plan erroné. Sans déclaration, elle est intégralement pour vous — d'où l'intérêt de conserver les récépissés avec le dossier de chantier.
Peut-on facturer un supplément pour terrain rocheux ?
Oui, à condition que le devis l'ait prévu : catégorie de terrain retenue, prix unitaire du terrain dur, et procédure de constat contradictoire avant de poursuivre. Un supplément annoncé après coup, sans base contractuelle, est presque toujours refusé.
Avant d'envoyer votre devis de terrassier
Les questions qui reviennent le plus souvent, avec des réponses claires et les textes officiels.
Marre de recopier le modèle à chaque devis ?
DEV-IX génère vos devis et factures avec toutes ces mentions déjà en place, numérote, envoie au client, fait signer en ligne et relance automatiquement. Créé par un ébéniste, pour les artisans. Essai gratuit de 14 jours, puis une formule gratuite.
Modèles de devis pour les autres métiers
Ce modèle est fourni à titre d'information par DEV-IX et ne constitue pas un conseil juridique. Les règles citées sont celles en vigueur en France en 2026 (Code de la consommation, Code de commerce, Code général des impôts, arrêté du 24 janvier 2017 sur les devis de travaux). Vérifiez les taux de TVA et les seuils applicables à votre situation.