Tél. [06 00 00 00 00] · [email@exemple.fr]
SIRET [000 000 000 00000] · Immatriculé au RNE (répertoire des métiers de [département])
N° TVA intracommunautaire [FR00 000 000 000]
DEVIS
Client
Mme Guillot[Adresse du client]
Adresse du chantier : identique
Travaux
Nature : pose, ponçage et vitrification de parquetDébut prévu : [date] · Durée estimée : [X jours ouvrés]
Frais de déplacement : inclus
| Désignation | Qté | Unité | P.U. HT | Total HT |
|---|---|---|---|---|
| Préparation du support : ponçage de la chape, dépoussiérage, primaire d'accrochage | 34 | m² | 11,00 € | 374,00 € |
| Ragréage autolissant fibré, épaisseur moyenne 5 mm | 34 | m² | 17,00 € | 578,00 € |
| Parquet contrecollé chêne 14/3 mm, largeur 190, fourniture, chute 8 % incluse | 37 | m² | 62,00 € | 2 294,00 € |
| Pose collée en plein au mastic polymère, cordon périphérique de dilatation | 34 | m² | 38,00 € | 1 292,00 € |
| Ponçage trois passes et vitrification deux couches du parquet ancien des chambres | 26 | m² | 44,00 € | 1 144,00 € |
| Total HT | 5 682,00 € |
| TVA 10 % | 568,20 € |
| Total TTC | 6 250,20 € |
Conditions de paiement : acompte de 30 % à la signature, solde à la fin des travaux, sous 30 jours à réception de la facture. Virement ou chèque. Pénalités de retard : 3 fois le taux d'intérêt légal ; indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € (clients professionnels).
TVA réduite : le client certifie que les travaux portent sur un local à usage d'habitation achevé depuis plus de deux ans, qu'ils n'aboutissent pas à la production d'un immeuble neuf et n'augmentent pas sa surface de plus de 10 %. Sa signature vaut certification (document à conserver jusqu'au 31 décembre de la 5e année suivant les travaux).
Assurance responsabilité civile professionnelle : [Nom de l'assureur], contrat n° [0000], couverture : France métropolitaine.
Médiateur de la consommation : en cas de litige non résolu, le client particulier peut saisir gratuitement [nom du médiateur], [adresse et site du médiateur].
Droit de rétractation : pour un devis signé hors établissement ou à distance, le client particulier dispose de 14 jours pour se rétracter (art. L221-18 du Code de la consommation), formulaire type joint. Il peut demander expressément le début des travaux avant la fin de ce délai.
Modifications : toute prestation non prévue au présent devis fera l'objet d'un devis complémentaire accepté avant exécution.
Signature de l'entreprise
📝 Recevoir la version Word (.docx) par email
Le fichier arrive en pièce jointe dans la minute, modifiable dans Word, LibreOffice ou Google Docs.
Vous recevez le fichier tout de suite, puis deux conseils d'Axel (ébéniste, fondateur de DEV-IX) pour vos devis dans la semaine. Un lien pour arrêter dans chaque email, jamais de revente d'adresse.
Comment lire ce modèle
Ce modèle décrit la pose collée d'un parquet contrecollé chêne dans un séjour, avec ragréage, plinthes et finition, puis le ponçage et la vitrification d'un parquet ancien dans les chambres.
Les textes [entre crochets] sont à remplacer par vos informations. L'exemple ci-dessus représente un chantier type de pose, ponçage et vitrification de parquet pour un client particulier : 5 lignes, un total HT de 5 682,00 € et une TVA à 10 %, soit 6 250,20 € TTC. Les prix sont des ordres de grandeur : les vôtres dépendent de votre région, de vos fournisseurs et de votre expérience. Pour fixer votre prix de main-d'œuvre, calculez votre taux horaire, et si vous hésitez sur la TVA, le simulateur de taux de TVA vous répond en 4 questions.
Ce qui est propre au métier de parqueteur
Taux d'humidité maximal du support, température ambiante, durée d'acclimatation des lames sur site : ces conditions sont dans les règles de l'art, et elles sont votre défense si le parquet tuile trois mois plus tard dans une pièce chauffée à 28 degrés.
Ragréage, primaire, dépose d'un ancien revêtement, reprise d'une chape fissurée : chiffrez chaque poste séparément et dites ce qui a été constaté. Un prix « tout compris » au m² finit toujours par coûter au parqueteur.
Annoncez le pourcentage de chute retenu — 8 % en pose droite, jusqu'à 15 % en pose à bâtons rompus ou en diagonale — et le sens de pose validé avec le client. Ce sont des mètres carrés facturés qu'il faut avoir justifiés à l'avance.
La pose d'un revêtement de sol n'est en principe pas un ouvrage soumis à décennale. Elle le devient dès que vous intervenez sur le support ou la structure — lambourdage, plancher porteur, chape — ou lorsque le désordre rend la pièce impropre à sa destination. Beaucoup de parqueteurs souscrivent une décennale pour cette raison.
Les mentions obligatoires présentes sur ce modèle
Un devis de travaux adressé à un particulier doit comporter ces éléments. Il en manque souvent quatre ou cinq sur les devis faits sur Excel : vérifiez le vôtre gratuitement avec le vérificateur de devis.
- ✓Le mot « Devis », la date et un numéroLe numéro (ex. DEV-2026-014) permet de retrouver le document et de le rattacher à la facture.
- ✓Votre identité complèteNom ou raison sociale suivie de la forme juridique (« EI », « SARL »…), adresse du siège, SIRET, immatriculation (RM/RNE ou RCS + ville), numéro de TVA intracommunautaire ou mention « TVA non applicable, art. 293 B du CGI » (« art. L. 233-3 du CIBS » à partir du 1er janvier 2027).
- ✓Le clientNom et adresse. Pour des travaux : l'adresse du chantier si elle diffère.
- ✓Le détail des prestationsDésignation précise, quantité, unité, prix unitaire HT, puis total HT, taux et montant de TVA, total TTC.
- ✓Les conditions de paiementAcompte, échéances, moyens acceptés. Entre professionnels : pénalités de retard et indemnité forfaitaire de 40 €.
- ✓La durée de validité30 jours est l'usage. Au-delà, vous n'êtes plus tenu par les prix annoncés.
- ✓Date de début et durée estimée des travauxObligatoire pour les devis de travaux (arrêté du 24 janvier 2017).
- ✓Devis gratuit ou payantLe devis doit dire s'il est facturé, et à quel prix.
- ✓Frais de déplacementLe montant, ou la mention « inclus ».
- ✓Assurance décennalePour les travaux qui y sont soumis : nom de l'assureur, coordonnées, couverture géographique (loi du 4 janvier 1978, art. L241-1 du Code des assurances).
- ✓Le médiateur de la consommationNom et coordonnées du médiateur auquel le client particulier peut s'adresser (art. L616-1 du Code de la consommation).
- ✓Le droit de rétractationSi le devis est signé chez le client ou à distance : 14 jours de rétractation, et le formulaire type doit être fourni (art. L221-18). Exception : les réparations ou l'entretien urgents demandés expressément par le client.
Les erreurs qu'on voit le plus souvent sur les devis de parqueteur
- Poser sans mesurer l'humidité du support ni le noter
- Devis au m² sans distinguer la préparation du support
- Omettre le pourcentage de chute facturé
- Ne pas prévoir les jeux de dilatation périphériques au descriptif
Chacune de ces erreurs est un argument pour un client qui ne veut pas payer, et une sanction possible en cas de contrôle (jusqu'à 3 000 € d'amende pour une personne physique). Un outil qui place les mentions automatiquement élimine le problème à la racine.
Questions fréquentes
Peut-on poser un parquet sur un plancher chauffant ?
Oui, sous conditions strictes : parquet compatible et épaisseur limitée, pose collée en plein le plus souvent, mise en chauffe et arrêt du chauffage selon un protocole daté avant la pose. Écrivez ce protocole au devis et faites-le valider : c'est la première cause de sinistre sur plancher chauffant, et elle est presque toujours imputée au poseur.
Combien de temps attendre avant de remettre les meubles ?
Après une vitrification, le film atteint sa dureté finale en une à trois semaines selon le produit. On peut marcher au bout de 24 à 48 heures, mais remettre les tapis et les meubles lourds trop tôt marque le vernis. Indiquez les délais au devis et rappelez-les par écrit à la livraison.
Avant d'envoyer votre devis de parqueteur
Les questions qui reviennent le plus souvent, avec des réponses claires et les textes officiels.
Marre de recopier le modèle à chaque devis ?
DEV-IX génère vos devis et factures avec toutes ces mentions déjà en place, numérote, envoie au client, fait signer en ligne et relance automatiquement. Créé par un ébéniste, pour les artisans. Essai gratuit de 14 jours, puis une formule gratuite.
Modèles de devis pour les autres métiers
Ce modèle est fourni à titre d'information par DEV-IX et ne constitue pas un conseil juridique. Les règles citées sont celles en vigueur en France en 2026 (Code de la consommation, Code de commerce, Code général des impôts, arrêté du 24 janvier 2017 sur les devis de travaux). Vérifiez les taux de TVA et les seuils applicables à votre situation.