Tél. [06 00 00 00 00] · [email@exemple.fr]
SIRET [000 000 000 00000] · Immatriculé au RNE (répertoire des métiers de [département])
N° TVA intracommunautaire [FR00 000 000 000]
DEVIS
Client
M. Pichon[Adresse du client]
Adresse du chantier : identique
Travaux
Nature : poêles, inserts et conduits de fuméeDébut prévu : [date] · Durée estimée : [X jours ouvrés]
Frais de déplacement : inclus
| Désignation | Qté | Unité | P.U. HT | Total HT |
|---|---|---|---|---|
| Poêle à granulés 8 kW, rendement supérieur à 87 %, fourniture | 1 | u | 2 890,00 € | 2 890,00 € |
| Tubage inox flexible double paroi 80 mm sur 7 m, plaque d'étanchéité et chapeau | 7 | ml | 96,00 € | 672,00 € |
| Création de l'amenée d'air extérieure, carottage et grille inox | 1 | forfait | 280,00 € | 280,00 € |
| Plaque de sol en verre trempé, protections des parois adjacentes | 1 | forfait | 220,00 € | 220,00 € |
| Pose, raccordement électrique sur prise existante, mise en service et formation du client | 1 | forfait | 640,00 € | 640,00 € |
| Total HT | 4 702,00 € |
| TVA 5,5 % | 258,61 € |
| Total TTC | 4 960,61 € |
Conditions de paiement : acompte de 30 % à la signature, solde à la fin des travaux, sous 30 jours à réception de la facture. Virement ou chèque. Pénalités de retard : 3 fois le taux d'intérêt légal ; indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € (clients professionnels).
TVA réduite : le client certifie que les travaux portent sur un local à usage d'habitation achevé depuis plus de deux ans, qu'ils n'aboutissent pas à la production d'un immeuble neuf et n'augmentent pas sa surface de plus de 10 %, et qu'ils améliorent la qualité énergétique du logement. Sa signature vaut certification (document à conserver jusqu'au 31 décembre de la 5e année suivant les travaux).
Assurance décennale : [Nom de l'assureur], contrat n° [0000], [adresse de l'assureur]. Couverture géographique : France métropolitaine. Assurance RC professionnelle : [assureur].
Médiateur de la consommation : en cas de litige non résolu, le client particulier peut saisir gratuitement [nom du médiateur], [adresse et site du médiateur].
Droit de rétractation : pour un devis signé hors établissement ou à distance, le client particulier dispose de 14 jours pour se rétracter (art. L221-18 du Code de la consommation), formulaire type joint. Il peut demander expressément le début des travaux avant la fin de ce délai.
Modifications : toute prestation non prévue au présent devis fera l'objet d'un devis complémentaire accepté avant exécution.
Signature de l'entreprise
📝 Recevoir la version Word (.docx) par email
Le fichier arrive en pièce jointe dans la minute, modifiable dans Word, LibreOffice ou Google Docs.
Vous recevez le fichier tout de suite, puis deux conseils d'Axel (ébéniste, fondateur de DEV-IX) pour vos devis dans la semaine. Un lien pour arrêter dans chaque email, jamais de revente d'adresse.
Comment lire ce modèle
Ce modèle décrit l'installation d'un poêle à granulés avec tubage d'un conduit existant, plaque de sol et amenée d'air, chez un particulier. Il précise les points de conformité qui doivent apparaître au devis et le taux de TVA applicable.
Les textes [entre crochets] sont à remplacer par vos informations. L'exemple ci-dessus représente un chantier type de poêles, inserts et conduits de fumée pour un client particulier : 5 lignes, un total HT de 4 702,00 € et une TVA à 5,5 %, soit 4 960,61 € TTC. Les prix sont des ordres de grandeur : les vôtres dépendent de votre région, de vos fournisseurs et de votre expérience. Pour fixer votre prix de main-d'œuvre, calculez votre taux horaire, et si vous hésitez sur la TVA, le simulateur de taux de TVA vous répond en 4 questions.
Ce qui est propre au métier de poseur de poêles et inserts
Décrivez l'état du conduit existant, le diamètre et la nature du tubage, la plaque d'étanchéité et le chapeau. C'est la partie invisible de l'installation, celle qui coûte, et celle qui est en cause dans les sinistres. Un devis qui ne parle que du poêle est un devis incomplet.
Écrivez les distances aux matériaux combustibles retenues, la protection des parois et du sol, et la section de l'amenée d'air. Un logement étanche sans amenée d'air dédiée, c'est un tirage insuffisant et un risque de refoulement.
Les appareils de chauffage au bois répondant aux critères de performance relèvent du taux réduit de 5,5 % en amélioration énergétique, dans un logement achevé depuis plus de deux ans, avec la mention certifiée par le client. Le conduit et la pose suivent le même taux dès lors qu'ils sont indissociablement liés.
Un conduit de fumée est un élément d'équipement indissociable : son défaut engage la décennale, avec un risque incendie à la clé. Remettez au client le certificat de conformité de l'installation et la notice de l'appareil, et conservez-en copie avec le devis signé.
Les mentions obligatoires présentes sur ce modèle
Un devis de travaux adressé à un particulier doit comporter ces éléments. Il en manque souvent quatre ou cinq sur les devis faits sur Excel : vérifiez le vôtre gratuitement avec le vérificateur de devis.
- ✓Le mot « Devis », la date et un numéroLe numéro (ex. DEV-2026-014) permet de retrouver le document et de le rattacher à la facture.
- ✓Votre identité complèteNom ou raison sociale suivie de la forme juridique (« EI », « SARL »…), adresse du siège, SIRET, immatriculation (RM/RNE ou RCS + ville), numéro de TVA intracommunautaire ou mention « TVA non applicable, art. 293 B du CGI » (« art. L. 233-3 du CIBS » à partir du 1er janvier 2027).
- ✓Le clientNom et adresse. Pour des travaux : l'adresse du chantier si elle diffère.
- ✓Le détail des prestationsDésignation précise, quantité, unité, prix unitaire HT, puis total HT, taux et montant de TVA, total TTC.
- ✓Les conditions de paiementAcompte, échéances, moyens acceptés. Entre professionnels : pénalités de retard et indemnité forfaitaire de 40 €.
- ✓La durée de validité30 jours est l'usage. Au-delà, vous n'êtes plus tenu par les prix annoncés.
- ✓Date de début et durée estimée des travauxObligatoire pour les devis de travaux (arrêté du 24 janvier 2017).
- ✓Devis gratuit ou payantLe devis doit dire s'il est facturé, et à quel prix.
- ✓Frais de déplacementLe montant, ou la mention « inclus ».
- ✓Assurance décennalePour les travaux qui y sont soumis : nom de l'assureur, coordonnées, couverture géographique (loi du 4 janvier 1978, art. L241-1 du Code des assurances).
- ✓Le médiateur de la consommationNom et coordonnées du médiateur auquel le client particulier peut s'adresser (art. L616-1 du Code de la consommation).
- ✓Le droit de rétractationSi le devis est signé chez le client ou à distance : 14 jours de rétractation, et le formulaire type doit être fourni (art. L221-18). Exception : les réparations ou l'entretien urgents demandés expressément par le client.
Les erreurs qu'on voit le plus souvent sur les devis de poseur de poêles et inserts
- Devis centré sur l'appareil, avec le conduit en une ligne forfaitaire
- Ne pas écrire les distances de sécurité retenues
- Omettre l'amenée d'air dans un logement récent ou isolé
- Appliquer 5,5 % sans faire certifier les conditions par le client
Chacune de ces erreurs est un argument pour un client qui ne veut pas payer, et une sanction possible en cas de contrôle (jusqu'à 3 000 € d'amende pour une personne physique). Un outil qui place les mentions automatiquement élimine le problème à la racine.
Questions fréquentes
Faut-il une qualification pour bénéficier du taux réduit ou des aides ?
Le taux de TVA de 5,5 % tient aux caractéristiques des travaux, pas à une qualification. En revanche, les aides publiques à la rénovation énergétique exigent une entreprise qualifiée. Ne promettez jamais un montant d'aide au devis : indiquez les performances de l'appareil, qui sont ce que l'organisme vérifiera.
Qui est responsable si le conduit existant n'était pas aux normes ?
Vous, dès lors que vous raccordez un appareil dessus sans avoir vérifié et signalé le défaut. C'est pour cela que le diagnostic du conduit se chiffre et s'écrit : si l'état constaté impose une réfection que le client refuse, refusez le raccordement et gardez la trace écrite de ce refus.
Avant d'envoyer votre devis de poseur de poêles et inserts
Les questions qui reviennent le plus souvent, avec des réponses claires et les textes officiels.
Marre de recopier le modèle à chaque devis ?
DEV-IX génère vos devis et factures avec toutes ces mentions déjà en place, numérote, envoie au client, fait signer en ligne et relance automatiquement. Créé par un ébéniste, pour les artisans. Essai gratuit de 14 jours, puis une formule gratuite.
Modèles de devis pour les autres métiers
Ce modèle est fourni à titre d'information par DEV-IX et ne constitue pas un conseil juridique. Les règles citées sont celles en vigueur en France en 2026 (Code de la consommation, Code de commerce, Code général des impôts, arrêté du 24 janvier 2017 sur les devis de travaux). Vérifiez les taux de TVA et les seuils applicables à votre situation.