Tél. [06 00 00 00 00] · [email@exemple.fr]
SIRET [000 000 000 00000] · Immatriculé au RNE (répertoire des métiers de [département])
N° TVA intracommunautaire [FR00 000 000 000]
DEVIS
Client
Mme Lefort[Adresse du client]
Adresse du chantier : identique
Travaux
Nature : électricitéDébut prévu : [date] · Durée estimée : [X jours ouvrés]
Frais de déplacement : voir ligne dédiée
| Désignation | Qté | Unité | P.U. HT | Total HT |
|---|---|---|---|---|
| Tableau électrique 3 rangées, disjoncteurs et interrupteurs différentiels 30 mA (NF C 15-100), fourniture | 1 | u | 480,00 € | 480,00 € |
| Remplacement du tableau, raccordement, repérage des circuits | 8 | h | 55,00 € | 440,00 € |
| Création de 6 prises 16 A et 2 circuits spécialisés cuisine, câble et appareillage | 8 | u | 95,00 € | 760,00 € |
| Mise à la terre : piquet, barrette, liaisons équipotentielles | 1 | forfait | 320,00 € | 320,00 € |
| Déplacement et petites fournitures | 1 | forfait | 60,00 € | 60,00 € |
| Total HT | 2 060,00 € |
| TVA 10 % | 206,00 € |
| Total TTC | 2 266,00 € |
Conditions de paiement : acompte de 30 % à la signature, solde à la fin des travaux, sous 30 jours à réception de la facture. Virement ou chèque. Pénalités de retard : 3 fois le taux d'intérêt légal ; indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € (clients professionnels).
TVA réduite : le client certifie que les travaux portent sur un local à usage d'habitation achevé depuis plus de deux ans, qu'ils n'aboutissent pas à la production d'un immeuble neuf et n'augmentent pas sa surface de plus de 10 %. Sa signature vaut certification (document à conserver jusqu'au 31 décembre de la 5e année suivant les travaux).
Assurance décennale : [Nom de l'assureur], contrat n° [0000], [adresse de l'assureur]. Couverture géographique : France métropolitaine. Assurance RC professionnelle : [assureur].
Médiateur de la consommation : en cas de litige non résolu, le client particulier peut saisir gratuitement [nom du médiateur], [adresse et site du médiateur].
Droit de rétractation : pour un devis signé hors établissement ou à distance, le client particulier dispose de 14 jours pour se rétracter (art. L221-18 du Code de la consommation), formulaire type joint. Il peut demander expressément le début des travaux avant la fin de ce délai.
Modifications : toute prestation non prévue au présent devis fera l'objet d'un devis complémentaire accepté avant exécution.
Signature de l'entreprise
📝 Recevoir la version Word (.docx) par email
Le fichier arrive en pièce jointe dans la minute, modifiable dans Word, LibreOffice ou Google Docs.
Vous recevez le fichier tout de suite, puis deux conseils d'Axel (ébéniste, fondateur de DEV-IX) pour vos devis dans la semaine. Un lien pour arrêter dans chaque email, jamais de revente d'adresse.
Comment lire ce modèle
Ce modèle décrit la mise en sécurité d'un tableau et l'ajout de circuits dans un logement ancien, un chantier courant qui concentre toutes les mentions obligatoires.
Les textes [entre crochets] sont à remplacer par vos informations. L'exemple ci-dessus représente un chantier type de électricité pour un client particulier : 5 lignes, un total HT de 2 060,00 € et une TVA à 10 %, soit 2 266,00 € TTC. Les prix sont des ordres de grandeur : les vôtres dépendent de votre région, de vos fournisseurs et de votre expérience. Pour fixer votre prix de main-d'œuvre, calculez votre taux horaire, et si vous hésitez sur la TVA, le simulateur de taux de TVA vous répond en 4 questions.
Ce qui est propre au métier de électricien
« Installation conforme à la NF C 15-100 » écrit sur le devis engage et rassure. Pour une installation neuve ou une rénovation totale, précisez qui dépose la demande d'attestation Consuel et si son coût est inclus.
Un tableau « premier prix » et un tableau de marque n'ont pas le même prix ni la même durée de vie. La référence sur le devis évite le « je pensais que ce serait du Legrand ».
Une installation électrique encastrée est un ouvrage : assureur, coordonnées et zone couverte doivent figurer sur le devis.
Précisez les coupures prévues et si la remise en service est incluse : c'est ce qui déclenche les appels le lendemain.
Les mentions obligatoires présentes sur ce modèle
Un devis de travaux adressé à un particulier doit comporter ces éléments. Il en manque souvent quatre ou cinq sur les devis faits sur Excel : vérifiez le vôtre gratuitement avec le vérificateur de devis.
- ✓Le mot « Devis », la date et un numéroLe numéro (ex. DEV-2026-014) permet de retrouver le document et de le rattacher à la facture.
- ✓Votre identité complèteNom ou raison sociale suivie de la forme juridique (« EI », « SARL »…), adresse du siège, SIRET, immatriculation (RM/RNE ou RCS + ville), numéro de TVA intracommunautaire ou mention « TVA non applicable, art. 293 B du CGI » (« art. L. 233-3 du CIBS » à partir du 1er janvier 2027).
- ✓Le clientNom et adresse. Pour des travaux : l'adresse du chantier si elle diffère.
- ✓Le détail des prestationsDésignation précise, quantité, unité, prix unitaire HT, puis total HT, taux et montant de TVA, total TTC.
- ✓Les conditions de paiementAcompte, échéances, moyens acceptés. Entre professionnels : pénalités de retard et indemnité forfaitaire de 40 €.
- ✓La durée de validité30 jours est l'usage. Au-delà, vous n'êtes plus tenu par les prix annoncés.
- ✓Date de début et durée estimée des travauxObligatoire pour les devis de travaux (arrêté du 24 janvier 2017).
- ✓Devis gratuit ou payantLe devis doit dire s'il est facturé, et à quel prix.
- ✓Frais de déplacementLe montant, ou la mention « inclus ».
- ✓Assurance décennalePour les travaux qui y sont soumis : nom de l'assureur, coordonnées, couverture géographique (loi du 4 janvier 1978, art. L241-1 du Code des assurances).
- ✓Le médiateur de la consommationNom et coordonnées du médiateur auquel le client particulier peut s'adresser (art. L616-1 du Code de la consommation).
- ✓Le droit de rétractationSi le devis est signé chez le client ou à distance : 14 jours de rétractation, et le formulaire type doit être fourni (art. L221-18). Exception : les réparations ou l'entretien urgents demandés expressément par le client.
Les erreurs qu'on voit le plus souvent sur les devis de électricien
- Regrouper « mise aux normes » en une seule ligne sans détail
- Oublier les frais de Consuel ou ne pas dire qui les paie
- Devis sans mention de la décennale
- Pas de délai d'exécution indiqué
Chacune de ces erreurs est un argument pour un client qui ne veut pas payer, et une sanction possible en cas de contrôle (jusqu'à 3 000 € d'amende pour une personne physique). Un outil qui place les mentions automatiquement élimine le problème à la racine.
Questions fréquentes
Le Consuel est-il toujours obligatoire ?
Il l'est pour une installation neuve, une rénovation complète avec nouveau raccordement, ou une mise en service après coupure longue. Pour des travaux partiels sur une installation existante alimentée, il ne l'est en général pas. Dites-le sur le devis.
Quelle TVA pour des travaux d'électricité ?
10 % dans un logement de plus de deux ans (le client le certifie sur le devis), 20 % dans le neuf ou un local professionnel. Les équipements de production d'énergie (panneaux, certains systèmes) ont leurs propres règles.
Avant d'envoyer votre devis de électricien
Les questions qui reviennent le plus souvent, avec des réponses claires et les textes officiels.
Marre de recopier le modèle à chaque devis ?
DEV-IX génère vos devis et factures avec toutes ces mentions déjà en place, numérote, envoie au client, fait signer en ligne et relance automatiquement. Créé par un ébéniste, pour les artisans. Essai gratuit de 14 jours, puis une formule gratuite.
Modèles de devis pour les autres métiers
Ce modèle est fourni à titre d'information par DEV-IX et ne constitue pas un conseil juridique. Les règles citées sont celles en vigueur en France en 2026 (Code de la consommation, Code de commerce, Code général des impôts, arrêté du 24 janvier 2017 sur les devis de travaux). Vérifiez les taux de TVA et les seuils applicables à votre situation.